著作権について

本サイトに掲載されている文章・画像・写真・図表等の著作権は、株式会社晶翔興業または正当な権利を有する第三者に帰属します。無断での転載・複製・改変・二次利用等を禁じます。
施工写真は、施工主様の許諾を得たうえで掲載しています。掲載の取りやめをご希望の場合は、下記の窓口までご連絡ください。速やかに対応いたします。

請負契約について

工事の請負契約は、建設業法第19条に定める事項を記載した契約書を取り交わして締結します。 工事内容、請負代金の額、着手および完成の時期、支払の時期と方法、設計変更や工期変更の際の取り扱い、 天災その他不可抗力による損害の負担、契約に適合しない場合の責任などを、書面で明らかにしたうえで着工します。
契約約款は、国が定めた民間建設工事標準請負契約約款を使用します。当社が独自に作った、お客様に不利な条件の書式は使いません。
お見積りは、建設業法第20条に基づき、工事の内訳が分かる形でご提示します。

お見積り・お問い合わせについて

本サイトに掲載している金額は、いずれも目安です。実際の工事金額は、現地調査のうえ作成するお見積りによって確定します。 樹種・樹高・搬出経路・処分量・現場の状況により、掲載金額と異なる場合があります。
現地調査・お見積りは無料です。お見積りの内容にご納得いただけない場合、お断りいただいても費用は一切かかりません。
お見積りの有効期限は、発行日から30日間とします。期限を過ぎたものは、資材価格・処分費・人件費の変動により金額が変わることがありますので、あらためてお見積りいたします。
対応エリア外のご依頼、および現場の状況によっては、お受けできない場合があります。あらかじめご了承ください。

クーリング・オフについて

お客様のご自宅など、当社の営業所以外の場所でご契約いただいた場合、特定商取引法に基づき、 契約書面を受け取った日から8日間は、無条件で契約を解除（クーリング・オフ）できます。 この場合、キャンセル料・違約金・損害賠償は一切いただきません。すでにお支払いいただいた金額は、全額ご返金いたします。
クーリング・オフは書面または電磁的記録でお申し出ください。宛先は下記の運営者欄に記載しています。
※ 工事がすでに完了している場合など、法令上クーリング・オフの対象とならない場合があります。

ご契約後のキャンセルについて

下記は、クーリング・オフ期間が経過した後、または当社事務所でご契約いただいた場合に適用されます。
伐採・外構工事は、着工に向けて重機・車両の手配、資材の発注、作業員の確保を事前に行います。ご契約後にキャンセルされる場合は、実際に生じた費用を上限として、下記を目安にキャンセル料を申し受けます。

着工日の8日前まで	無料
7日前〜2日前	請負金額の20％
前日	請負金額の30％
当日・ご連絡のない不在	請負金額の50％

発注済みの資材費、重機の回送費など、実際にかかった費用が上記を超える場合は、その実費を申し受けます。
天候・災害など、当社およびお客様の責によらない事由による中止・延期の場合は、キャンセル料はいただきません。日程を調整のうえ、あらためて着工いたします。

個人情報の取り扱いについて

お問い合わせフォームでお預かりしたお名前・ご連絡先等は、ご相談への回答、お見積りの作成、および工事のご案内にのみ使用します。 ご本人の同意なく第三者へ提供することはありません。詳しくは 個人情報保護方針 をご確認ください。

禁止事項

本サイトのご利用にあたり、次の行為を禁止します。

• 工事のご依頼・ご相談を目的としないお問い合わせ（同業者様の営業、資材・サービスの売り込み、広告掲載の勧誘、求人の勧誘等）
• 虚偽の内容によるお問い合わせ、いたずら・重複しての送信
• 本サイトの情報を自動的に収集する行為（クローリング、スクレイピング等）
• 当社または第三者の権利・利益を侵害する行為、業務を妨害する行為

これらに該当すると当社が判断したお問い合わせについては、ご返信をいたしかねます。悪質な場合は、必要な法的措置を取ることがあります。

免責事項

本サイトに掲載する情報の正確性には万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、予告なく変更・削除する場合があります。
本サイトのご利用により生じた損害について、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社は責任を負いかねます。 なお、この定めは、当社が施工する工事の請負契約に基づく当社の責任（契約不適合責任等）を免れるものではありません。

リンクについて

本サイトへのリンクは原則自由ですが、当社の信用を損なうおそれがある場合など、内容によってはお断りすることがあります。
本サイトから外部サイトへのリンクについて、リンク先の内容および、そこでのご利用により生じた損害について、当社は責任を負いかねます。

Cookie（クッキー）について

本サイトでは、広告の効果を測定するため、Google 広告のタグにより Cookie（クッキー）等を使用しています。フォームに入力された内容は送信しません。詳しくは 個人情報保護方針 の「10. Cookie（クッキー）等の利用について」をご覧ください。

推奨環境

本サイトは最新版の Google Chrome、Safari、Microsoft Edge での閲覧を推奨しております。一部の古いブラウザでは、正しく表示されない場合があります。

準拠法および管轄裁判所

本サイトのご利用および本ポリシーの解釈・適用は、日本法に準拠するものとします。
本サイトに関して当社と法人・事業者との間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

運営者

株式会社晶翔興業（アキショウコウギョウ）
代表取締役　佐宗 幹朗
本社：〒105-0013 東京都港区浜松町2丁目6番10号 第三青野屋ビル2階
千葉営業所：〒262-0013 千葉県千葉市花見川区犢橋町719-2
建設業許可：国土交通大臣（般-4）第27027号
産業廃棄物 収集運搬業許可：東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
お問い合わせ：0120-118-835（通話無料・9:30〜18:00）／ info@akishou.co.jp

制定日：2026年9月8日